建设工程勘测设计汇总十篇

序论：好文章的创作是一个不断探索和完善的过程，我们为您推荐十篇建设工程勘测设计范例，希望它们能助您一臂之力，提升您的阅读品质，带来更深刻的阅读感受。

篇（1）

合同编号：_________（由承包人编填）

勘察证书等级：_________

发包人：_________

承包人：_________

发包人委托承包人承担_________工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条　工程概况

1．1　工程名称：_________

1．2　工程地点：_________

1．3　工程立项批准文件号、日期：_________

1．4　岩土工程任务委托文号、日期：_________年_________月_________日

1．5　工程规模、特征：_________

1．6　岩土工程任务（内容）与技术要求：_________

1．7　承接方式：_________

1．8　预计的岩土工程工作量：_________

第二条　发包人向承包人提供的有关资料文件

──┬──────┬──┬────┬────

│序号│资料文件名称│份数│内容要求│提交时间│

├──┼──────┼──┼────┼────┤

││││││

├──┼──────┼──┼────┼────┤

││││││

├──┼──────┼──┼────┼────┤

││││││

──┴──────┴──┴────┴────

第三条　承包人应向发包人交付的报告、成果、文件

──┬──────────┬──┬────┬────

│序号│报告、成果、文件名称│数量│内容要求│交付时间│

├──┼──────────┼──┼────┼────┤

││││││

├──┼──────────┼──┼────┼────┤

││││││

├──┼──────────┼──┼────┼────┤

││││││

──┴──────────┴──┴────┴────

第四条　工期

本岩土工程自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日完工，工期为_________天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。

第五条　收费标准及支付方式

5．1　本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_________计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。

5．2　本岩土工程费总额为_________元（大写_________），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计_________元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。

5．3　本合同生效后，发包人按下表约定分_________次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。

───────┬──────────────┬────────

│拨付工程费时间│占合同总额（工程进度）百分比│金额人民币（元）│

├───────┼──────────────┼────────┤

│　│││

├───────┼──────────────┼────────┤

│　│││

├───────┼──────────────┼────────┤

│　│││

───────┴──────────────┴────────

第六条　变更及工程费的调整

6．1　本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于_________天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。

6．2　变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：_________

第七条　发包人、承包人责任

7．1　发包人责任

7．1．1　发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。

7．1．2　发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付_________元计算加班费。

7．1．3　发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费_________元。

7．1．4　开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用；

发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任；

在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用；

以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点；

发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。

7．1．5　发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求（措施），并承担费用。

7．1．6　发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。

7．1．7　本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。

7．2　承包人责任

7．2．1　承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。

7．2．2　承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施外，应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费，并根据受损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的_________％。

7．2．3　承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。

7．2．4　遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线（管道）、文物等。

7．2．5　本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。

第八条　违约责任

8．1　由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由发包人承担法律责任和经济责任。

8．2　在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始工作的，不退还发包人已付的定金；已进行工作的，完成的工作量在50％以内时，发包人应支付承包人工程费的50％的费用；完成的工作量超过50％时，发包人应支付承包人工程费的100％的费用。

8．3　发包人不按时支付工程费（进度款），承包人在约定支付时间10天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权停工，工期顺延，发包人还应承担滞纳金。

8．4　由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。

8．5　交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。

第九条　材料设备供应

9．1　发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责，提品合格证明，并经发包人、承包人代表共同验收认可，如与设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承担发生的费用。若造成停、窝工的，原因是承包人的，则责任自负；原因是发包人的，则应向承包人支付停、窝工费。

9．2　承包人需使用代用材料时，须经发包人代表批准方可使用，增减的费用由发包人、承包人商定。

第十条　报告、成果、文件检查验收

10．1　由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。

10．2　发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后_________天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包人的报告、成果、文件。

10．3　隐蔽工程工序质量检查，由承包人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、承包人签字后方能进行下一道工序；检验不合格，承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验，承包人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。

10．4　工程完工，承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件、发包人应在_________天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应采取有效补救措施。

10．5　工程未经验收，发包人提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由发包人承担责任，并以发包人开始使用日期为完工日期。

10．6　完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起_________天内，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时按管，致使已验收工程发生损失，应由发包人承担，如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付工程款。

第十一条　本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十二条　其它约定事项：_________。

第十三条　争议解决办法

本合同发生争议时，发包人、承包人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、承包人同意由_________仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

第十四条　合同生效与终止

本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式_________份，发包人_________份、承包人_________份。

发包人名称（盖章）：_________　承包人名称（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________　法定代表人（签字）：_________

委托人（签字）：_________　委托人（签字）：_________

住所：_________住所：_________

邮政编码：_________邮政编码：_________

电话：_________电话：_________

传真：_________传真：_________

开户银行：_________开户银行：_________

银行帐号：_________银行帐号：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

篇（2）

中图分类号：TU895 文献标识码：A 文章编号：1674-0432（2013）-06-0164-2

0 前言

防雷设计的目的是避免或减少雷电对生命和财产的危害，为人们提供安全的活动空间。防雷设计是一个系统工程，一个完整的雷电防护系统设计包括外部防雷装置设计、内部防雷装置设计和过电压保护装置设计。因此，我们就应针对每一个防雷工程，经过勘查、分析、评价，确定不同的防雷类别和防雷分区，为不同建（构）筑物、电子信息系统量身订制出不同的但却是多道防线、多个界面、综合性、全方位的雷电防护方案。

1 防雷工程的勘测

防雷设计应按照现代防雷技术标准和规范进行，设计前要进行详实的实地勘测，勘测情况要有准确、完整的记录。

勘测内容：

建筑物的地理位置、地形、地貌、地物、地质（如土壤电阻率）状况、气象条件（如雷暴日、雷闪强度、频度）。

建筑物（或建筑物群体）的长、宽、高及位置分布、结构、使用性质，易接闪部位、易燃易爆介质空间燃爆边际、相邻建筑物的情况（如高度、间距、防雷装置状况等）。

供、配电情况及其配电系统接地形式。

机房、设备、线路屏蔽、隔离、滤波装置类型、材料、性能参数（电磁屏蔽效率、场强；电压波动率、频率偏移率）。

楼顶和各楼层及电气竖井的电气、电子设备设施的分布状况、网络的结构、布线情况，馈线与防雷引下线的间距，室内线缆布线是否符合规定、由室外进入室内的线缆的情况、综合布线系统与干扰源的距离、各设备之间的电气连接关系。

各电气、电子设备的用途、类型、功能及性能参数（如耐冲击电压、工作频率、功率、工作电平、传输速率、特性阻抗、传输介质、传输方式及接口类型等）。

已有防雷装置情况：（1）接闪器的类型（避雷针、带、网、线）、高度、位置、保护对象、保护范围等情况，高层建筑物防侧击雷的措施、引下线位置、数量、间距、敷设、引下线与电气、电子设备及其接地线的距离、防反击措施。（2）总等电位连接、各局部（屋面、侧面、底层、地下、内部机房、设备间、竖井、内有易燃易爆介质的设施）等电位连接情况（结构、布线、端子板位置）、零-地电位差。（3）电源、电子信息系统浪涌保护器情况（防雷区、保护对象、级别、型号、类型、参数、接口、安装）接地情况（直流工作地、交流工作地、安全保护地、屏蔽接地、防雷接地），各接地体的类型、结构、位置、敷设情况、连接方式、地网分布情况、接地干线、接地电阻值、防反击措施。（4）防雷隐蔽工程情况、地下管线分布情况。（5）已有防雷装置状况（材质、规格、参数、布设、连接、性能、损伤），法定部门检测情况。

《防雷工程设计勘测报告》的编制。对勘测内容、细节核实确认后，编制《防雷工程设计勘测报告》。《防雷工程设计勘测报告》应对勘测情况要有准确、完整的记录，应对雷电环境、风险进行必要的分析、评估，应提示防雷设计中要注意的特殊问题和重要事项。

2 防雷工程设计

2.1 防雷工程技术方案

根据《防雷工程设计勘测报告》，结合被保护对象的共性和特殊性，按照现代防雷技术的6个方面（直击雷防护、等电位连接、屏蔽、规范的综合布线、匹配合理的SPD、完善合理的接地系统）和相应防雷技术规范的标准，认真编制《防雷工程技术方案》。《防雷工程技术方案》应包括雷电环境和风险分析评估结论、应用需求、设计依据、防雷类别和防雷区划分和电子信息系统防雷级别、防雷方法和措施、可行性说明并酌情加入草图、备选方案、待定事项及建议等内容。

2.2 防雷工程技术方案协商

雷电防护是建（构）筑物及其设备、设施的保护措施。防雷设计首先要立足于防雷装置不能影响建（构）筑物及其设备、设施自身的安全功能和使用功能；尽量不影响建（构）筑物及其设备、设施的装饰功能；此外，防雷工程实施中，还有赖于有关各方的密切配合，因此以《防雷工程技术方案》为基础，与有关各方（建设方、设计方、施工方、供、配电部门、电子信息系统部门、消防安全部门等）进行充分协商是必须的。协商的主要内容如下：

（1）需求目的和保护对象确认。（2）防雷装置对被保护物结构、安全、造型、装饰和其他性能（防水、防火、通行等）可能产生的影响和解决办法及相关措施的确认。（3）利用建筑物及其附近的导体作为防雷装置，或建筑物及其附近必须与防雷装置相连接的导体的名称、位置、敷设方法、连接方式、安全距离、防护措施的确认。（4）建筑物及其附近必须与防雷装置保持安全距离的导体及其位置、安全距离、防护措施的确认。（2、3、4项主要包括屋面、侧面、底层、地下、内部机房、设备间、竖井等的钢筋、金属塔架、放散口、楼梯、门窗、栏杆、空调、风机、管道、线槽、地网等设施）（5）建筑物及其附近与防雷装置相关的设备、设施（报警系统、保安系统、内部通信系统、信号及数据处理系统、无线电通讯及音视频系统）的电磁环境标准、接地、等电位和屏蔽的结构、敷设方法、连接方式、安全距离、防护措施的确认。（6）防雷装置各部件及耗材的材质、规格、数量、采购、加工和安装方法、电气连接方式的确认。（7）防雷施工必备条件、时序、实效、质量监督的确认。（8）各方职责范围及责任的确认。（9）其他事项的确认。

综合了以上细节并绘制相关导体及主要部件位置的图纸，再进行多次协商、认真的可行性分析，不断补充完善《防雷工程技术方案》后，编制《防雷工程设计协商意见》及其附件，并将《防雷工程技术方案》《防雷工程设计协商意见》及其附件以共同签署的文件形式由各方确认备案，以利各方共同实现各自职责。

2.3 防雷工程施工设计

根据《防雷工程设计勘测报告》补充完善后的《防雷工程技术方案》《防雷工程设计协商意见》及附件，认真具体地分析被保护对象的具体情况，严格依照防雷技术标准及规范的具体要求，从理论和实践的结合上进行实事求是的设计编制。防雷施工设计要有详细的计算过程和结论，要有必要的图表和说明，要保证防雷系统的整体性能，要体现技术先进、经济合理施工、维护方便，要与有关各方再行协商并共同确认。

2.3.1 施工设计的严肃性 《防雷工程设计勘测报告》《防雷工程技术方案》《防雷工程设计协商意见》及附件《防雷工程施工设计》等设计文件应当符合有关法律、法规的规定和工程质量、安全标准、工程勘察、设计技术规范以及合同的约定。设计文件选用的材料、配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。

施工设计是防雷装置安装施工的主要依据，对项目完成后的质量及系统性能，负有相应的技术与法律责任。因此，未经原设计单位的同意，任何个人和部门不得擅自修改施工图纸。经协商或要求后，同意修改的，必须由原设计单位编制补充设计文件，补充设计文件（变更通知单、变更图、修改图等）要与原施工设计一起形成完整的施工设计文件，归档备查。

此外，防雷工程竣工投入使用后，施工设计也是对该防雷系统进行检测、维护、改造、扩建的基础资料。而一旦发生雷击事故，施工设计则是判断技术与法律责任的主要根据。

2.3.2 施工设计的承前性 防雷工程设计分为技术方案设计和施工图设计两个阶段。其实质可以认为是从宏观到微观，从定性到定量，从决策到实施逐步深化的过程。前者是后者的依据，后者是前者的深化。就施工设计论，它必须以技术设计方案为依据，忠实于既定的基本构思和设计原则。如有重大修改变时，应对施工草图进行审定确认或者调整设计方案，甚至重做再审。需要指出的是：为了保证施工设计的顺利进行，开始前除充分准备所需的技术资料外，还应要求相关各方协助落实并提供必要的设计基础资料。

由此可见，在进行防雷工程施工设计中，通过本专业和其他专业间反复推敲、协调的量化过程，才能深化、修正、完善最初的技术设计构思，确保施工设计不变形、工程不走样。

2.3.3 施工设计的复杂性 就一般建筑物防雷而言，防雷工程施工的设计，往往是在建筑设计完成后才开始进行，防雷工程的所有外部的防雷装置直接影响到建筑物的美观，同时也对建筑造型的设计、修改起到一定的作用。因此，防雷设计不仅仅是防雷工程本身的技术问题，在进行工程设计时应处理好建筑各专业之间的技术支持问题，以便各专业之间的配合协作。

在建筑工程设计中，建筑专业施工设计的总体布局、平面构成、空间处理、立面造型、色彩用料、内部构造以及功能、防火、节能等关键设计内容是其他专业设计的基础资料。

但是，建筑师也要根据其他工种的情况，修正、完善自己的施工图纸。同理，其他专业之间也存在着彼此的技术配合问题。因为本专业认为最合理的设计措施，对其他专业，都可能造成技术上的不合理甚至不可行。所以必须通过各专业之间反复磋商以形成一个在总平面、建筑、结构、设备、安全等诸多技术上都比较科学先进、合理、可靠、经济，而且施工、维护方便的施工设计，以保证建筑物的各方面功能得到均衡有效实现。

2.3.4 施工设计的精确性 作为防雷工程设计最后阶段的施工设计，是相对微观、定量和实施性的设计。如果说方案和技术设计的重心在于确定想做什么，那么施工图设计的重心则在于如何做。因此，施工设计必须处处有依据、件件有交待。除了图纸之外，还要用设计说明、工艺做法等文字和表格，系统交代有关配件、用料和注意事项。而以上最终目的在于：指导施工和方便施工。由此可以断言：逻辑不清、交代不详、错漏百出的施工图，可导致施工费时费力，频繁返工，造成无法合理使用或留下隐患，经济上造成浪费或损失，也无法达到所期望的指标。

2.3.5 施工设计的逻辑性 施工设计的内容庞杂，而且要求交代详细，图纸数量必然较多。因此，图纸的编排需要有较强的逻辑性。其目的不仅是便于设计者就本工种和其他工种之间的技术问题进行按部就班系统地思考和绘图，更重要的是便于施工图的服务对象——施工者看图与实施，以避免施工错漏，确保工程质量。

2.4 防雷工程设计要点

2.4.1 用户需求 本次工程具体、明确内容，相关后续工程情况。

2.4.2 现场勘测情况 与本次工程相关的现场情况，若利用原防雷装置，须明示原防雷装置性能经法定部门检测合格及参数符合现行规范要求。

2.4.3 雷电风险评估结论 雷电风险评估结论、危害及防雷工程的必要性。（依规范非必须的，可简述雷电风险状况而不作正规的雷电风险评估）

2.4.4 设计依据 《用户需求确认书》《防雷工程设计勘测报告》《雷电风险评估报告》（依规范非必须的除外），《防雷工程设计协商意见》及其附件相关规范（国标、行标、地标、标准图集）及其他参考技术资料。

2.4.5 保护对象 外部；内部。应明示建筑物名称或其某部分名称、明示设备、设施名称或型号。防雷类别（外部）、防护等级（内部）。

2.4.6 防雷装置 材质、规格、技术参数（符合规范标准），产品应附备案认证证书、材质单，必要时附参数说明及检测报告。说明结构、施工做法、工艺要求、特殊或重要情况提示等，保证防雷装置的防雷性能、机械性能、安全性能。

2.4.7 施工图表 依需求（原理、结构、安装）绘制平面、立面、剖面及大样图并配以简要、明确的表格或说明。

2.4.8 其他说明 依工程情况需要的其他说明。

3 结束语

防雷工程是一项非常复杂的系统工程，必须在认真调查地理、地质、地貌、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等基础上，针对雷害入侵途径，对各类可能产生雷击的因素（直击雷、侧击雷、雷电感应、雷电波侵入、雷电电磁脉冲等）进行分析，采用综合防治——均压、屏蔽、分流、接地、保护，在防雷结构方案的优化、技术参数的确定、防雷产品选型、施工材料的选取、施工工艺考究、防雷器安装技巧等方面深入研究和探讨，结合实际情况，细致、周密、因地制宜地采取防雷措施，力争做到防雷工程投资少、防护全面、配置合理、性能优良、维护方便， 防雷装置运行稳定可靠，有效地抑制雷电危害，将雷害减少到最低限度。

篇（3）

1前言

在现阶段，随着经济社会的发展，对水利工程项目提出了更高的要求，这就使得整个工程的勘测设计质量显得越发重要。但现实却是我国水利工程的勘测设计过程中还存在一些问题，如勘测设计技术和方法还比较落后，这显然不利于我国水利事业的长远发展。鉴于此，本文对我国水利工程勘测设计质量的现状以及勘测设计过程中所存在的问题进行了分析，并在此基础上就如何提高勘测设计质量提出了一些建议，希望对我国水利事业的发展能够有所帮助。

2水利工程勘测设计质量的现状

这两年，为了促进国家电力事业和农业的发展，我国进入了大规模兴建水利工程的阶段，但在具体建设过程中，因为勘测设计工作没有做到位而导致的水利工程建设质量问题却时有出现，这显然不利于我国水利事业的长远健康发展。一方面，因为勘测设计技术和方法还比较落后，导致勘测设计工作已经不难满足当前水利工程建设项目发展的需要；另一方面，勘测设计环节缺乏严格的监督管理，施工建设企业自身也缺乏有效的自我约束，造成勘测设计精度不高，进而影响到了工程的顺利完工，这也阻碍了水利工程施工建设企业的发展。

3水利工程勘测设计过程中存在的问题

据相关资料显示，我国水利工程在勘测设计过程中存在勘测设计技术和方法应用不当、设计程序出现错误、设计图纸选用错误的设计参数以及设计方案频繁变更等问题。这些问题轻则造成投资控制不理想，使得工程造价超出预期，重则甚至还可能给水利工程的质量造成严重影响，使得工程不能按时通过竣工验收，进而给工程项目本身以及施工建设企业都造成了损失。

4提高水利工程勘测设计质量的建议

4.1增强企业的自我约束

（1）建立合理的勘测设计质量管理机制

实施勘测设计工作的企业要从自身的实际条件出发，建立起合理、有效的质量管理机制。如在承接业务时，必须以企业自身的资质为标准；对业务的分包进行严格把关，按照合同的规定进行相关水利工程的勘测设计活动；对企业内部的监督和奖惩机制加以完善，对于能够认真完成勘测设计工作并可以及时发现和纠正问题的人员加以奖励，而对于不能严格遵守勘测设计工作流程的人员则应进行惩罚；勘测设计工作的开展还必须严格遵守国家的相关规定，并在此基础上完善企业内部的工作流程和标准。

（2）对勘测设计工作进行有效的质量监督和管理

作为水利行业协会，也应该充分发挥其领导带头的作用，如在国家相关规定的基础上制定行业内部的约束机制，规范并督促水利行业的勘测设计工作质量提高标准，使水利市场更加有序化和规范化。此外，实施勘测设计工作的企业也应该对行业协会的督促工作进行配合，要从企业自身的技术水平和质量管理上多做努力，以促使本企业水利勘测设计工作质量得到提升。

4.2加强政府监管力度

在实际工作中，对水利勘测设计结果进行审查和督促企业提高勘测设计质量是政府监督工作的两个方面，具体而言则包括以下三种模式。

（1）建立市场约束机制

政府相关部门通过制定和实施与水利勘测设计相关的政策是建立市场约束机制的一种主要形式，所以对政府部门来说，就应该根据当前形势发展的需要，不断对相关政策加以完善，通过出台一些约束政策来建立水利行业的市场行为规范，进而达到建立市场约束机制的目的。

（2）开展设计质量监督

政府相关部门还应该依据国家的相关规定，对水利工程的勘测设计过程加强监督。如对水利工程的项目规划、建议书和前期设计报告进行审查，没有通过审查的项目不允许进入工程施工环节；又例如对实施勘测设计工作的企业主体加强监督，监督内容应该涵盖企业的质量管理制度、勘测设计流程和行为、勘测设计结果责任制的落实情况等等。

（3）审查设计结果

长久以来，我国对水利勘测设计成果的审查一直采用的是政府审查制，这是我国的一个特色和优势，应该继承并做进一步的发展。具体而言，政府相关部门除了要加强对勘测设计成果的审查外，还要对勘测设计企业的设计过程和市场行为进行审查，把最终的成果审查和设计质量管理有机结合起来，以起到加强政府监管成效的作用。

4.3发挥第三方优势

（1）第三方必须完成质量管理体系认证

要借助第三方机构的力量来提高水利工程的勘测设计质量，首先就要确保第三方具备有效的勘测设计质量管理能力，如能够及时发现企业勘测设计过程中出现的错误，可以对设计进行正确修改等等，而要达成这一目标，就必须确保第三方机构完成质量管理体系认证。

（2）加强水利工程勘测设计的监理

第三方在对水利工程勘测设计技术进行管理的时候，必须加强水利工程勘测设计的监理工作，即根据合同的要求对水利工程的勘测设计全过程进行严格的监督和管理，以提升第三方对勘测设计质量的管理水平。

（3）增设设计咨询机构

第三方可以考虑增设咨询机构，对实施勘测设计工作的企业提供有偿帮助。如当企业的勘测设计人员缺乏相应的设计能力时，第三方可以通过咨询机构来为企业提供人员和技术上面的服务，以确保水利工程的勘测设计工作达标。

5结语

“冰冻三尺，非一日之寒”，当前水利工程勘测设计过程中所存在的问题也不可能一朝就被全部解决，只有企业加强自我约束、政府加强监督管理、与水利勘测设计相关的第三方机构充分发挥其作用，才能使水利工程的勘测设计质量管理体系得到逐步完善，进而也才能促进勘测设计质量得到有效的提高。

参考文献：

[1]崔旭东.提高水利水电工程勘测设计质量管理的建议[J].建材发展导向(下),2014,12(07):94-95.

[2]吕洁.水利工程勘测设计质量监督工作刍议[J].水利技术监督,2015(03):3-4.

篇（4）

文章编号：2095-4085 （2015） 03-0039-02

勘察人员在进行地基设计主要目的是通过工程的实际勘察，能够获取关键的技术数据，对建筑工程项目的后期设计、施工奠定良好基础，而岩土勘察收集资料数据真实与否对建筑工程地基设计是否安全、科学产生必要联系，岩土工程勘察是地基设计的基础，因此勘察人员必须认真对待。

1 岩土工程勘察设计主要内容

勘察人员在进行建筑工程勘察前，需要明确地基的概念，所谓地基是指一些土体作为持力层来支撑由上层结构传来的竖向荷载，为了确保建筑工程的安全度，保证在预设时间内使用正常，尤其是项目工程所对应的持力层在竖向荷载条件下不能出现破坏。对地基土层常见外在破坏因素包括收缩膨胀、压缩、湿陷或者冻胀等引起的变形不能大于预设范围。这就要求，勘察人员在进行地基设计中确保基底单位面积产生的荷载数值要低于地基的预设的承载力，而高层建筑物对应的沉降在地基基础设计规范中有了明确规定，除此以外还要保证地基不产生滑动等。岩土程勘察则基于建设工程使用要求，全面分析建设项目的土层分布、环境特征以及地质条件等影响因素，并编制析岩土工程勘察设计报告。通常来讲，岩土勘察主要包括土样采集、勘探、工程地质测绘与调查、钻孔试验、室内试验等相关内容。勘察人员在开展岩土项目勘察活动中，充分考虑施工场地所在的工程环境与地质条件，除此以外还要在某种意义上要满足岩土勘察中所需各类成果报告文件。工程勘察步骤主要分为以下阶段，即工程勘察准备阶段、可行性探究阶段、初步勘察设计阶段、施工勘察阶段、编制成果报告阶段。

2 工程勘察常见问题

2.1 岩土工程勘察设计缺乏规范性文件指导

对岩土工程的日常勘察工作缺乏规范性文件指导，以确保工程项目勘察质量，保证建设工程后期的设计与施工，然而岩土工程与地基设计缺乏规范文件指导，这对建筑项目日常施工产生不利影响，阻碍了建筑工程施工进行。在日常岩土工程勘察过程中，由于受到岩土工程勘察区域的限制，因此不能确保地基设计的准确性与合理性，不利于建筑项目的实际施工，造成工程施工成本增加。

2.2 岩土勘察施工过程并不充分

在建筑工程勘察过程中，勘察人员需要做好充分准备工作，确保建筑工程勘察工作顺利，但勘察人员在实际作业过程中，常因勘察前期没有做好准备工作，而对建筑工程勘察进程造成不利影响，部分勘察人员忽视项目勘察施工材料收集工作，导致在建筑项目中不能充分了解施工地域的地形结构形式以及区域地面高度，最终影响了建筑勘察进度，延长了建筑项目周期。

2.3 地质勘察报告内容不全面，勘察技术较为单一

在建筑工程项目勘察过程中，笔者发现岩土工程常用勘察技术、方法较为单一，有些勘查人员对自己所出工程勘察报告人为精简化，报告内容以及形式不规范，仅仅突出部分关键数据的定量分析，极度缺乏具体建筑工程勘定性分析报告，造成在建筑工程项目设计过程中缺乏有效数据，同时对于建筑项目的地基设计工作也造成不利影响。

3 加强岩土工程勘察设计的有效措施

3.1 重视建筑地基设计与勘察纲要审查

在日常建筑项目勘察中，要注重建筑地基设计与工程勘察概况的统计，并定期编写纲要，重点要审查在岩土工程过程中关于实际操作步骤、实施标准是否满足规范要求，尽量避免评价结果出现错误，特别是对于纲要性勘察报告文件，勘察人员更需要进行严格审查，保证勘察结果的合理性与精确性，确保建筑项目能够顺利按计划实施。

3.2 重视建筑工程勘察工作的日常检查

笔者在实际工作过程中发现勘察常见问题绝大部分是因岩土工程勘察与地基设计准备工作不到位，影响了结构设计人员对基础设计的计算与判断，因此，在建筑项目日常施工前，勘察人员对所实施工程项目预先进行评价，勘察单位需要组织专人进行现场检查，积极完成岩土工程勘察与地基设计的准备工作，为保障建筑工程施工有序进行创造条件。

4 结束语

综上所述，建筑工程特定区域与指标选取的勘察手段存在一定间接性，因此在日常岩土工程勘察与地基设计过程中，需要熟练掌握岩土工程勘察相关的规范条例，勘察人员需要培养吃苦耐劳、细致负责的工作态度，定期做好数据勘察记录，就常规问题做好总结，确保勘察质量能有所提升，从而更好的为建筑工程建设服务，做出应有贡献。

参考文献：

[1]张杰，岩土工程勘察中关于抗震设计问题的研究[J].中国水运（下半月）.2008，8（8）：171-172.

篇（5）

前言

工程勘测设计直接影响到农村饮水安全工程的建设成败，各级人民政府和相关领域工作人员对于农村饮水安全问题的重视程度越来越高，好的设计是做好农村饮水安全工程的关键环节，同时直接影响到工程的后期管理。目前，农村饮水工程还缺乏统一的规划管理，工程开展较为落后，农村饮水问题面临着很多挑战。因此，深入探讨和研究农村饮水安全工程勘测设计中的常见问题，对于工程的顺利开展有着重要意义。

1 水源的合理选择

1.1 农村水源的特殊性

农村饮水安全工程建设在选择水源时必然受到地理特性的限制，一般农村饮水安全工程的规模不大，无法实现建立一个水源就能够供应一个区域用户使用的目的。主要是由于农村地形变化多端，不同住户之间相距一般较远，虽然比较容易寻找较大的水源，但是由于工程设计存在复杂多变性，难以实现一个较大水源满足诸多用户的需求。又由于农村居民居住较为分散，这也给集中供水带来了很大的困难，并且目前农村水源大多为小井泉水和溪沟，规模较小，农村水源的特殊性应当引起相关人员的关注，在饮水安全工程勘测设计中应全面把握农村用水现状和水源的特殊性，选择合适的水源，以确保饮水安全工程顺利开展。

1.2 选择水源过程中需要注意的相关问题

农村饮水安全工程的开展，其核心问题是选择水源，这是制约工程顺利开展的关键性环节。因此在饮水安全工程勘测设计阶段，一定要合理选择水源，重视水源质量和水量，由于山区的饮水工程一般较小，研究人员缺乏足够的水源勘测资料和相关研究经验，在确定水源的安全性和高质量性时受到阻碍，特别是地下暗河水质量和水量的确定。在选择水源的过程中，除了要考虑水源的质量和水量问题之外，还应当重视后期的运行管理，水源后期管理作为一项长期性的工作，直接关系到工程是否能够正常运行。很多饮水安全工程最终难以开展，大多是以下几方面因素造成的：水源的枯竭导致顺利供水受到阻碍，进而影响到供水的范围，最终使得饮水工程无法开展下去；水源管理存在问题，管理方法相对比较落后，无法进行正常的收费，导致工程后续运行受到阻碍；在施工过程中缺乏严格的管理，使得管道损坏现象出现，施工不达标导致管道的埋深不够，并且没有及时进行维修，导致工程无法正常运行。这些常见问题说明在农村饮水安全工程勘测设计过程中，不仅要合理选择水源，还要全面开展工程的管理工作，做好严格的施工管理，确保管理的低成本化和合理化。

2 水处理工程设计方案的选择

农村饮水安全工程勘测设计过程中不仅要考虑经济成本、技术成本，也要考虑管理成本，在后期管理过程中要做到便于维护、低成本，以实现工程后期的持续运作。在饮水安全工程水处理环节，根据水源特点，要认真比对多个净水工艺，明确净水工艺流程和净水设施形式，掌握主要的设计参数，合理选择水处理工艺。

2.1 选择净水工艺应注意的问题

在水处理工艺选择之前，应当注意全面掌握相关资料，根据农村饮水安全工程勘测设计的相关条例，以工程具体情况为主，全面掌握原水水质的历史资料，对当地类似水源净水处理的案例进行了解和分析；选择具有经验的水处理专业人员，净水工艺应当符合当地使用要求和习惯；对污染水源的原因进行分析，了解污染物的形成过程，并寻找污染源，科学判断污染源的形成条件，对潜在的污染影响做出有效判断和分析；充分考虑工程建设的具体条件，不同处理工艺对地基承载和占地面积等的要求有所不同；充分考虑工程建设的具体经济条件，合理选择水处理工艺，有些水处理工艺的效果很好，但是其运行费用比较高，因此要结合工程的经济条件来选择水处理方法。

2.2 地下水水源净水工艺

在处理地下水时，如果原水水质符合相关水质量标准要求，则可以只进行消毒处理；对于铁、锰含量超标的地下水，要注意进行氧化、过滤、消毒，采用这种净水工艺来进行水源的处理；对于氟含量超标的地下水，要注意采用反渗透法、混凝沉淀法或者吸附过滤法等净水工艺，以确保地下水的饮用质量；对于砷超标的地下水，要采用复合多介质过滤法或者混凝沉淀法等净水工艺；对于苦咸水淡化的水源，可以采用反渗透或电渗析等处理工艺。以上处理工艺的选择应根据水源的具体情况进行合理选择，以确保地下水水源净水工艺达到较好的净水效果。此外，对于地表水水源的净水工艺选择，应当注意对于微污染的地表水，要采用强化常规净水工艺，也可以在常规净水工艺处理前加入生物预处理或化学氧化处理，或者采用过滤后深度处理。含藻水要注意在常规净水工艺中加入气浮工艺，在相关规范要求下合理进行水源的处理。

3 工程构筑物与工程设计

农村饮水工程勘测设计阶段主要以《村镇供水工程技术规范》为标准规范来设计工程的具体环节，在进行饮水安全工程的构筑物测算和具体标准设计时，还要充分考虑工程本身的具体情况，根据工程的实际情况作出相应的调整。由于农村饮水安全工程具有分散性强、规模较小的特点，这就提升了建设投资成本，供水管道作为主要的投资项目，直接由农村地形来决定的，农村地形无法进行相应的改变或调整，但是可以通过控制管道管径的具体大小来达到节约成本的目的。管径的具体大小直接影响到管道的输水量，因此进行饮水安全工程的勘测投资设计时，一定要对水量进行科学正确的计算，以免浪费不必要的管道投资。在工程建设阶段，由于经济发展情况不断发生变化，因此要根据区域的具体发展状况来进行科学设计，工程构筑物要按照相关工程技术规范中V型供水工程对构筑物的调节进行相应计算，以最高日用水量的一半左右进行具体的计算，对于供水较大的情况，应当对其构筑物进行相应的变通和调整。农村饮水安全工程的设计直接影响到群众的身体健康，在工程施工设计方案的选择时，首先要考虑水质安全，其次确保水量充足，再次考虑工程的方便程度，在工程设计中配备必要的消毒设备和水质净化设备，确保农村饮水安全。

4 结语

总而言之，农村饮水安全工程勘测设计对于农村饮水工程的长期顺利运行有着重要的作用，针对农村饮水工程规模小、水源条件多变等特点，相关人员应当全面考虑饮水安全工程的常见问题，综合分析农村饮水安全项目的特点，以确保设计方案的合理性和科学性。在确保水质水量的前提下优化设计方案，确保农村饮水安全工程顺利开展，以促进社会主义新农村更好的发展。

参考文献：

[1]孟树臣，邓淑珍.饮水解困成效显著饮水安全亟待加强[J].中国水利，2004 （21）.

篇（6）

中图分类号：S611文献标识码： A

引言

目前，建筑工程在地基设计和岩土工程勘察过程中出现了诸多问题，比如，地基设计和岩土工程勘察缺乏规范性、地基设计与岩土工程勘察脱离、地基设计忽略了环境因素的影响等。因此，建筑单位需要积极采取有效的措施改善这一局面，应该加强地基设计和岩土勘察纲要的编写和审查、加强对项目工程施工准备工作的检查、提高施工人员的业务水平与综合能力。

1、研究岩土工程勘察的重要性

地基工程是建筑工程的基础性工程，其质量的高低直接关系到建筑工程施工后的施工效率和施工质量，甚至影响着建筑工程的整体质量。根据多年的实践经验来看，地基工程的设计方案直接决定着基地工程的施工质量，因此，在制定地基设计方案时，需要保证其合理性、科学性以及有效性。由于岩土工程勘察主要是为地基设计提供相关的地层资料，因此，需要充分地保证地基设计方案科学合理，岩土工程的勘察工作一定要贯彻落实，重点完成。

2、建筑工程中岩土勘察以及地基设计存在的问题

2.1、施工前的准备工作不够充分

准备前期工作不够充分，资料不完整，并缺少相应的工作纲要。目前许多勘察单位为了节约自己的成本，减少时间，对前期工作收集的资料不全，没有及时了解施工情况。即使有纲要，也不按照文件来实施，导致在勘察和设计的工作中出现较大的偏差甚至错误。

2.2、勘察缺乏规范性

在建筑工程施工的过程中，需要加强地基设计工作以及岩土工程勘察工作的规范性，只有保证其规范性，才能确保建筑工程的施工质量和施工效率，从而促使建筑工程能够顺利安全地开展。但是，由于在进行地基设计和岩土工程勘察的过程中缺乏有效的规范性，在具体的建筑项目的施工过程中产生了一系列的问题，造成了许多的不良影响，严重阻碍了建筑工程项目的正常开展。在一般情况下，在进行地基设计和岩土工程勘察的过程中，其不规范性主要体现在以下几个方面：首先，在地基设计的过程中，由于受到岩土工程勘察的地区限制，导致无法有效地保障地基设计的准确性、合理性以及有效性，对建筑工程项目的施工产生了重大的影响。其次，在进行岩土工程勘察的过程中，由于只对建筑工程项目的重点地区进行了必要的勘察，却忽视了一些非重点区域的勘察工作。同时，由于制定的岩土工程勘察报告比较保守，造成了建筑工程勘察成本的浪费。

2.3、成果质量不高

现如今，大部分的岩土工程勘察设计单位均已经逐渐的实施企业化的管理模式，从之前的行政拨款转向自己掏腰包――自负盈亏。因此一些勘察设计单位为了获得利益，然而将勘察设计质量管理放松，最终造成勘察设计成果质量不高等等一系列的问题。集中表现在以下的两个方面：

（1）因为勘察时间减少，为了达到对应的工作量，只好采取压缩工程成本的方式。同时为了盈利，而对勘察成果睁一只眼闭一只眼。（2）钻探与取样过程不符合对应的标准，为了压缩时间，勘察过程中可能采用2~3m采样一次，最终使得分层不够精准，或者是最终造成部分稀薄地层不能勘察得到。

2.4、地基设计忽略了环境因素的影响

在建筑地基设计的过程之中，最为关键的因素就是环境。在建筑地基设计中，特别是在特殊地形或者在建筑地基周围情况较复杂时，我们会因为一时考虑不周全出现重大失误，为以后的施工带来极大不便。因此我们务必要将环境因素带来的影响要充分的重视起来，避免在今后的施工过程中造成不必要的损失从而增加建筑的成本。

2.5、岩土勘察人员专业水平不过关

岩土勘察工作是一项技术性极强的工作，所以要求勘察人员要有一定的专业知识，且专业水平过硬。但是，目前我国的很多岩土勘察人员的技术水平并不过关，这样便导致勘察结果不够全面。在对岩土进行勘察时，工作人员的专业知识不广泛，不具备对原有资料的分析与整理，完全按照固有资料的结果，对于地基设计等方面的知识一点不通，使得勘察后的结果难以满足地基设计人员的要求，不能将设计工作做到点上。

3、岩土勘察以及地基设计问题的解决方案

3.1、提高专业人员的技术问题

现如今，在勘查的工作之中，最为关键的就是勘察人员的水平、技术人员的技术水平，

它的高低起着很大的作用。同时要注意培养顶级人才，不定期动员资深员工传授经验，做好教导青年才干理论与实际结合的工作，在书写勘察报告时才会有针对性的建议。要注重数据的支持，不要给太多的定性的理论，另外表达上必须要按照规范写，定量数据分析上才能更准确，这样才能为以后施工人员的施工提供便利。

3.2、制订区域性勘察

我国面积辽阔，各地域的岩层构造大不相同。因此要求勘探工作十分细致。要制订《区域性勘察与设计规程》，为以后的岩层勘探和设计工作提供支持，提高准确性。同时必须保证岩土工程勘察报告的编写质量，做到内容真实，数据真实充足，突出重点，其编写应遵循一定的规律，因此在勘察之前要制定地方规则。

3.3、采用先进的技术

先进的技术在施工过程中会发挥积极的作用。因此勘察单位应及时引进先进的设备和技术，并且要鼓励专业的技术人员要及时掌握先进的设备技术和先进的材料，结合实际需要为勘察和地基设计提供条件。另外，先进的技术设备也会节约时间，适应各种复杂的条件。

3.4、地基基础设计

在设计地基基础时一定坚持就地取材、因地制宜、节约资源和保护环境的原则。地基基础的形式如果忽略任何的一方面的考量，设计及施工中就可能会出现不可弥补的错误。所以地基基础方案的选择应综合考虑建筑结构的类型、材料的性质与施工条件等因素，而不应该因为节约成本而偷工减料。基础设计一定要根据勘察结果考虑当地地层情况、当地建筑材料及施工条件并根据这资料及时调整在设计过程中出现的一些不恰当之处，这样才能得出较为理想的地基基础设计结果。

3.5、设计与勘察的配合

有时候地基设计和勘察的工作人员不能配合完成工作，导致地基设计不能准确的完成，因此要求勘察人员要为地基设计工作人员就地形岩层做出正确的解读，只有两者的完美配合，才可以减少资源的浪费，使勘查结果及时准确的传递，并且转化成设计结果。

结束语

岩土工程勘察是地基设计最基本的活动，为我们提供施工的各种数据资料，是保证施工顺利的前提条件。地基设计直接影响建筑的最后的质量，因此解决好岩土工程勘察和地基设计的问题，并且使两者有力配合从而杜绝豆腐渣工程。岩土工程勘察必须严格按照相关的规范规定，只有这样我们才能从根本上保证所得数据的有效性和准确性。在地基设计和岩土工程勘察工作中，要遵循政府的可持续发展观点，合理有效的解决在工作中出现的相关问题。

参考文献

篇（7）

我国水利水电工作建设技术和规模取得了飞跃式发展，通过大量工程建设总结了丰富的经验，技术越来越先进和成熟。尤其是水利水电工程勘察设计技术已处于世界先进水平，引领着我国水利水电勘测技术的发展。对我国水利水电发展情况进行回顾，针对当前勘测设计工作中存在的问题提出相关建议，从而提高工程勘测施工效率，不断完善水利水电工程勘测设计技术，促进我国水利水电事业飞速发展。

一、目前我国水利水电勘测设计所掌握的技术

（一）钻探技术。在水利水电工程勘测设计中，钻探技术作为其关键技术，主要分为物探、钻探以及山地勘探等。物探是结合地理理论和波动理论，运用磁场勘探、电磁波勘探、地震波勘探等。随着科学技术的发展，钻探技术由原本的钢粒和合金钻头逐渐被金刚石钻头所代替，其主要优势是转速快、扭矩大、性能稳定等，使得我国水利水电钻探工艺提升到了世界级水平。山地勘测往往运用于山地中，所涉及到的工具相对较简单，但是其技术存在较大的局限性，往往只能在地质表层，难以深入。

（二）测量技术。对我国目前水利水电勘测设计情况来看，遥感技术、全球定位系统以及地理信息系统已经广泛的运用于此，大大提升了我国先进科学技术的层面。遥感技术往往运用在工程勘察设计前期，有利于开展大面积的地质测量与填绘，提升了选址成效和填图质量，帮助野外地质勘测者减少了大量的工作。全球定位系统主要应用于勘测环境差、难以实地勘测的地方，可进行高程观测勘察，减少实地勘测投入的成本，提高了勘测效率。地理信息系统在工程地质图件处理方面的应用效果较好，能协助图形图像、空间数据等进行数据管理和分析，提高了数据处理的完整性和准确性，对水利水电工程勘测设计工作提供了强有力的数据保证。

（三）野外试验技术。我国水利水电工程建设野外试验技术的发展主要体现在试验仪器和设备的建设发展。比如自动灌浆记录仪器逐渐替代了传统灌浆孔浆液注入量记录，同时灌浆试验中的高压气塞也替代了止浆栓塞。仪器设备的发展都标志着我国野外试验技术的进步与成熟。

二、做好我国水利水电勘测设计有效的措施

对水利水电工程发展进行研究，通过我国近几十年所取得的成就，积累和总结了十分丰富的勘测设计技术，目前已处于国际先进水平。在水利水电工程施工建设中，其勘测设计工作作为工程建设的一项重要指标，对工程整体建设施工质量、施工成效密切相关，充分体现了我国水利水电工程建设施工技术水平。下文就对目前我国水利水电工程勘察设计工作中存在的问题进行分析，并有针对性的提出了相关措施，从而提高我国水利水电勘测设计技术水平，确保工程按时按质保量完成。

（一）建立完善的安全监控网络和现代化管理队伍。在水利水电工程勘测设计工作中，由于勘测设计工作自身的特殊性，必须将安全监控和管理落到实处，建立完善的安全监控网络，提高工程质量安全管理的科学性和标准性。在构建安全监控网络中，应该考虑到监控和管理的覆盖面，这直接对勘测设计和施工过程安全建设具有较大的影响。同时，还应该建立一支技术硬、水平高、素质强的现代化安全管理队伍，按照构成完成的安全监控网络系统进行人员的实地分配，全面落实部门主要负责人以及各等级负责人的责任和义务，调动部门全体成员的积极性，充分参与到安全建设中，将安全管理工作深入到每一个环节。

（二）提高水利水电建设施工的安全意识。任何一项工程建设施工，都应该遵循“安全第一”的原则，重点强调工程施工安全性，当然对于水利水电工程建设也不例外。由于水利水电工程建设工程量相当大，在勘测设计中可能出现一些未知因素，如地质、地形、气候、水文等不定因素的影响，给勘测设计工作带来了一定难度。因此相关部门责任人必须强化责任意识，将责任全面落实到个人。加强勘测设计人员专业技术和职业素质培训与教育，提高其施工安全意识和质量意识，确保勘测设计工作的安全性和规范性。在科学的管理方法指导下，还应该采用先进的设备和仪器，降低人员劳动强度和工作量，确保水利水电工程勘测设计工作的有序进行。

（三）融入环保理念。近几年，我国水利水电工程施工不断完善，我国对其施工建设地位进行了肯定和赞扬，并对水利水电勘测设计和建设施工提出将环保理念融入其中的要求：（1）在水利水电勘测设计及建设工作中，应尽可能减少对环境的破坏，尽可能保持原貌的基础上，对自然资源进行科学高效的利用。（2）勘测设计和建设施工中，在确保工程质量的前提下，以最少的支出实现最高效的建设，对投入资金的使用进行调控，提高勘测设计工作的效率，降低工程建设成本。（3）在勘测设计时应时刻遵循“节能减排”的原则，最大程度实现既满足当前人类需求又注重环保建设，达到建设与环保统一的目标。比如在进行水电等清洁能源的开发时，应建设开发水电能源的水利水电实施。

篇（8）

二、加强勘测设计质量管理的建议

（一）政府监管

1.前期项目设计审查

经过多年的发展，我国在水利工程建设的勘测设计方面取得了不错的效果，另外，还需要通过政府制度的审查，政府在水利工程建设的勘测设计方面的制度审查，主要包含了项目规划、可行性研究报告以及大概预算，还有初步的设计报告。必须事先经过审查，并且要严格对水利工程建设的勘测设计质量经济以及技术把好关，政府水利工程建设的勘测设计质量审查具有权威性。

2.施工图审查

施工图审查作为政府监管最重要的职能，但是在其具体的实施方式还是需要经过认定并且具备施工图审查，需要有能力的中介机构配合完成。对施工图进行审查有利发现施工设计质量问题，并且能够及时得到解决，能够有效提高总体的勘测设计质量。

（二）企业自律

通常情况下水利行业设计单位应该建立起一套完整的有关文件把好质量控制关，而且还应该在自身资质允许的范围内开展业务，应该对分包出去的各项业务做好管理，时刻明确设计最终的目的是为了服务制度，应该针对设计合同当中的任何一项指标都要履行，充分建立起企业内部的健全的监管机制还有质量奖惩机制，并且不断推进和实行质量责任终身负责制。

（三）中介服务

对于很多中介服务来说，监测设计单位可以将自己的一部分业务承担出去，但是监测单位必须做到对所承包出去的业务进行实时监控，要对每一个过程以及每一个细小的环节都做到把握质量关。尤其是对于设计过程还有成果质量方面，另外，对于设计以及施工进度都需要做好控制。这都属于在政府管辖和领导范围之内的市场行为，不应该强制执行。

另外，在行业协会方面，尤其要注意质量管理，应该在质量管理方面充分发挥出纽带和桥梁的作用，并且制定出切实可行的行业自律公约，以此约束行业单位以及监督单位要严格把好质量关，这样才能够促进整个行业行为更加规范和合规。另外，政府相关管理部门将以行业协会作为基础，整合并且推动行业的质量监管，推进整个行业自律。

三、结语

篇（9）

1概述

我国的基本建设项目，从20世纪80年代开始实行改革，从计划经济逐步向市场经济体制过渡。基本建设项目推行了项目法人(业主)负责制、招标投标制、建设项目监理制和合同管理制。发展到现在，我国的水利、能源、交通、建工、铁路等基本建设行业的建筑安装工程、设备制造采购工程的合同实施均采用了“四制”。实践证明，采用“四制”可以在市场体制条件下更好地保证工程质量、工程进度、控制工程项目投资。

然而，基本建设工程的勘察设计项目实行上述“四制”比起工程建设项目工程来还滞后很多。特别是勘察设计项目的招标投标制和项目监理制在许多行业还未真正实行。究其原因，我认为有以下几点：

(1)我国勘测设计单位原来是按行业分属各部门，条块分割管理的。计划经济时期，其勘测设计任务由上级主管部门下达。目前，勘测设计单位正在由事业单位向企业单位转化，但还没有真正脱离部门领导，推向社会。近年来，各个行业的勘测设计企业化的改革力度很大，但发展很不均衡。

(2)我国基本建设项目大多是由国家投资兴建的公共工程项目，许多项目是项目的可行性研究完成报国家批准后才组建项目业主，由项目业主代表国家管理该项目。许多大型工程项目，勘测设计单位比业主先介入项目，仅由设计单位与业主签订“勘测设计合同”，谈不上业主对设计项目进行招标。

(3)我国规范勘测设计市场的法律、法规和相应的勘测设计市场管理制度还不健全。尽管我国在1983年颁布了《勘察设计合同管理条例》，但我国勘测设计市场发育不完善，相应的设计规程规范、勘察设计收费办法、勘测设计资质管理等文件和条例等有很多部分不适宜市场管理体制的需要。所以我国基本建设项目，特别是大型工程项目的勘测设计招标还有很长的一段路要走。

2我国水利水电工程设计市场概况

2.1水利水电工程的特点

水利水电工程属关系国计民生的公共工程项目，多由国家投资。一般工程规模大，工期较长，投资大。工程的设计方案受诸如水文、地质、气象、地貌自然条件，移民等社会条件影响比较大。

2.2历史背景

我国水利水电工程的勘测设计、工程建设及运行管理都隶属于水利部和原能源部。我国水利水电项目的勘测设计由六大流域管理机构(水利委员会)和水电工程勘测设计院分区域和条块分割进行。同时，各省区有省属水利水电勘测设计院，从事本省的水利水电工程的规划、勘测、设计工作。这样从历史上就形成了我国水利、水电工程勘测设计条块分割的格局。

水电工程要从事长时期的水文、水能资料的收集，并由所在区域的勘测设计院进行规划，而这些资料长期由该流域管理机构或勘测设计院掌握，造成了勘测设计单位对该工程项目的勘测设计垄断地位。

我国水电工程的业主有流域滚动开发的，也有单个水电工程的开发公司。他们一般都是滞后于勘测设计单位介入工程，由于勘测设计单位预先掌握了工程的基础资料，因而也不可能能进行勘测设计招标，仅能依靠原规划设计单位进行设计工程，只补充签订勘测设计合同并进行合同管理。3水利水电工程需要进行设计监理

设计是工程建设的灵魂，设计方案的优劣，直接关系到工程的功能、投资效益以及安全运行，对勘测设计加强管理，是完善工程项目法人负责制的一项有效措施，因而对设计进行有效的管理和监督是必要的。

3.1什么是设计监理

在计划经济时期，勘测设计院设计的的水利水电工程设计方案(可行性研究报告、初步设计报告)要经过水利水电规划设计总院进行审查。这就是行业主管部门对下属设计单位的设计进行管理和监督，而且其设计费计划有时也由规划设计总院下达。现在推行水电项目项目法人(业主)负责制，由项目法人全权负责水利水电工程项目的资金筹措，征地移民，工程建设管理，协调社会各方关系等方面的工作。因而项目法人也理所当然要管理勘测设计工作，保证前期勘测设计工作按时提供优质勘测设计成果，以满足工程建设的招标投标和工程施工的需要。目前多数水利水电工程的开发公司人员较少，有些公司内部有一些水利水电设计方面的行家，但远不能满足对勘测设计成果进行审查、管理的需求。因而项目法人须借助外界的力量对工程的设计进行监督、控制和管理，以使工程的设计方案满足功能要求，安全、可靠，技术经济指标优化。设计监理就是监理单位受项目法人单位委托对设计单位进行的勘测设计工作过程及勘测设计成果进行质量、进度以及工作费用实行控制和管理，以使设计单位提交满足勘测设计合同需要的、技术经济指标较优的勘测设计成果，并提供满意的技术服务。

在工程项目批准立项的前提下，设计监理有以下几项工作内容：

(1)根据工程立项的预可行性研究报告和有关批文，审查勘测设计单位的“设计大纲”；

(2)组织工程设计方案投标和评定设计方案；

(3)协助项目法人选择勘测设计单位，委托勘测设计任务，帮助签订(下一阶段)勘测设计合同；

(4)督促、检查勘测设计合同的执行，进行设计质量、进度和费用控制；

(5)进行勘测设计预可研阶段以后各阶段的设计成果审查，使勘测设计单位提交可行性研究成果，招标设计成果和施工详图；

(6)过程中进行必要的设计方案的研究、核算。在现阶段，我国的水电工程设计监理可作(3)、(4)、(5)、(6)项工作。

3.2我国现阶段对勘测设计控制的几种模式

近几年来，我国的水利水电项目的项目法人也是借助外界的专家或单位对设计单位的勘测工作进行控制，主要有以下模式：

(1)业主白行管理型：有些工程初步设计已经国家审查批准，其后的勘测设计管理工作由业主自行与设计单位签订合同，进行质量、进度和费用管理。并从社会聘请专家对设计成果进行审查，保证勘测设计成果的质量。三峡工程等都采用厂这种模式。设计审查的责任由业主承担。

(2)前期设计监理型：在设计之初，就聘请有资质的咨询机构对设计合同进行管理，控制设计质量、进度和费用。咨询机构有大量的技术专家，也负有设计成果的审查责任，监理从一开始介入了设计方案，对方案有较深的理解。清江水布垭、雅砻江二滩等工程就是这种模式。

3.3设计监理和施工监理

设计监理是业主依据监理合同和勘测设计合同委托的设计监理对设计单位的勘测设计进行监督、控制管理，协调业主与设计单位的关系与并与双方一起把勘测设计成果做好。

施工监理则是业主依据监理合同和工程施工承包合同委托施工监理单位对工程建设质量、进度和合同费进行控制。

后者主要代表业主管理工程建设，协调业主与承包商之间的关系，一般不与设计单位发生直接的关系。对业主转发的施工图进行审核以检查施工图与施工合同的偏差及施工图的正确性。

两者的工作对象，依据的合同和工作内容、工作方式等均不相同，相同方面是都对业主负责。对业主而言如果监理单位有合格的设计咨询和工程监理资质，设计监理和工程监理选一个监理单位，从勘测设计到工程建设进行全工程监理则最好；它对工程特点比较熟悉，能更好把握设计、施工质量和进度，也可减少业主的协调工作量。

4结论

(1)在水电工程界开展设计监理是必要的，它能帮助业主更好地控制工程勘测设计质量、设计进度和设计费用。从而更好地贯彻项目法人(业主)负责制，对设计质量进行评估和把关。

(2)推行设计监理象推行工程建设监理一样，有许多管理方面的工作要做。

篇（10）

近年来，随着我国社会经济的不断发展，我国加强了对交通基础建设施工的投资力度。因此，我国需要加强对道路工程方面人才的培养。由于《道路勘测设计》课程是土木工程专业的主要课程，所以，《道路勘测设计》课程的教学对于道路和桥梁工程的学生进行专业体系的构建非常重要。然而，由于《道路勘测设计》课程涉及的方面广，并且该课程的综合性和实践性非常强，为了进一步提高《道路勘测设计》课程的教学质量，进而促进课程教学的系统化，因而必须要加强对《道路勘测设计》课程教学方法的改革。

一、《道路勘测设计》课程教学存在的问题

目前，由于我国道路建设专业知识的更新速度非常快，在对我国的土木工程专业的学生进行《道路勘测设计》课程教学中主要存在以下几个方面的问题。第一，《道路勘测设计》课程的教材内容与该行业的标准不一致。第二，《道路勘测设计》课程的内容较多，但是教学课时的设置比较少。第三，教学的实践不够重视。第四，道路建设专业的学生普遍缺乏对《道路勘测设计》课程的学习兴趣。第五，目前的考评方法无法体现学生的真实能力。

二、《道路勘测设计》课程教学改革的措施

（一）倡导素质教育，改变传统的教育方式

对于目前《道路勘测设计》课程中教学内容与行业标准不一致的问题，我们应该倡导素质教育的实施，进而改变传统的教育方式，这样有利于培养学生分析问题和解决问题的能力。尤其是对于传统的灌输式的教学方式，在《道路勘测设计》课程的教学中更加应该改变，主要是由于好的教学方式有助于培养学生的综合素质。

（二）加强课堂启发式教学

在《道路勘测设计》课程的教学过程中，为了提高学生学习兴趣，并且能够进一步提高学生分析问题和解决问题的能力，应该加强课堂启发式教学的实行。尤其是对于《道路勘测设计》课程教学中存在的一些问题。首先，应该适当地改革教学的计划，尤其是要加强学生进行实践方面的学习。其次，对于《道路勘测设计》课堂教学而言，可以加强启发式教学的实行，进而加强《道路勘测设计》课程理论和实际的联系，进而使得学生对《道路勘测设计》涉及到的实际工程有一定的了解。再次，土木工程的学生对于一些国际著名的建设工程，学校应该帮助学生应该尽量查找一些相关的资料，进而激发学生的学习兴趣。在《道路勘测设计》课程教学的实际过程中，为了进一步激发学生的学习兴趣，学校还有很多实际工作要做。因此，在《道路勘测设计》课程中讲解到一些概念时，教学过程中可以通过引进一些实际的案例进行讲解，这种教学方式不仅能够激发学生的学习兴趣，还能够促进学生更好地理解《道路勘测设计》的相关内容，进而提高《道路勘测设计》课程的教学效果。

（三）精简课堂教学的内容

土木工程专业普遍存在课程教学的内容与教学课时不匹配的问题。因此，有必要精简课堂教学的内容，应该根据具体的内容设计课堂教学的课时。同时，对于《道路勘测设计》课程中不重要的知识点，应该适当地减少课程课时的安排；而对于《道路勘测设计》课程中的核心内容，应该加大该课程课时的教学。因此，在《道路勘测设计》课程的讲解过程中，对于基本原理的讲解应该简化，而对于实际过程的讲解应该进行更加深入的研究，因而应该加强解决《道路勘测设计》课程课时少与内容多的问题。

（四）加强教学实践

随着我国进一步加大对教学资源的投资，并且随着社会实习单位的不断建立，为学生提供了更好的学习和实践机会。因此，在《道路勘测设计》课程的教学中，应该加强教学时间的学习。尤其是对一些道理设计软件的开发和学习，在《道路勘测设计》课程教学的实际过程中，应该将设计院中的实际工程设计引入学校的教学之中，进而让学生更好地学习设计方案，当然，在《道路勘测设计》课程的教学实践的过程中，老师的指导也对于加强教学实践也显得非常重要。

三、总结

总而言之，在《道路勘测设计》课程的教学过程中，应该积极倡导素质教育，加强课堂教学的改革并精简教学的课程内容，同时，还应该加强对学生考评的改革，进而更好地解决《道路勘测设计》课程中存在的问题。因此，现阶段研究《道路勘测设计》课程教学改革的探索与实践具有非常重大的现实意义。

作者简介：焦泽昌 男 汉族 1974.1 副教授 本科 研究方向：道桥。

参考文献：